Mesafeli Satış Sözleşmesi
MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
SATICI
: ÖZTOROS Hobi Drone ve Multikopter Merkezi
Barbaros mahallesi Alparslan
Türkeş Bulvarı No:172 kat:2 BUCAK/BURDUR/Türkiye
Telefon: 0532 256 44 16
Web Adresi: www.oztoroshobi.com
E-posta : info@oztoroshobi.com
ALICI
Adı/Soyadı Varsa Ünvanı:……
Adresi: …..,
Telefon: ……,
E-posta: …..
MADDE
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının satıcıya ait
www.oztoroshobi.com web sitesinden elektronik ortamda veya 0532 256 44 16 telefondan sipariş verdiği,
sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı
belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı
Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas
ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış
fiyatı , ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili
tüm ön bilgiler ve “cayma” hakki konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön
bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş
verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.oztoroshobi.com sitesinde
ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz
parçalarıdır.
MADDE
3- SÖZLESME TARIHI: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan is bu iki
nüsha sözleşme alici tarafından …………. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve
bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.
MADDE
4-MAL/HIZMETiN TESLIMI, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal/hizmet,
alicinin teslimini talep etmiş olduğu ………. adresinde …………’a teslim edilecektir.
MADDE
5- TESLIMAT MASRAFLARI VE IFASI: Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı,
web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat
ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya
aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına
geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden
itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle
ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle
mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı
mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE
6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim
almadan önce muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve
ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan
Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra
mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Fatura iade edilmelidir.
Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun mal/hizmet
bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alici kendisine teslim edilmiş olması
kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu
takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.
MADDE
7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam,
eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve
kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu
mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim
edilecek kisi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet
bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde
iade alIr. Hakli gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya
eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının
imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya
bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir. Garanti
belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı
veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın
yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı
tarafından karşılanacaktır.
MADDE
8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ: Mal/hizmetin Cinsi ve türü,
Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.oztoroshobi.com
adli web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu
sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
MADDE
9- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI: Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail
atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde
mevcuttur.
MADDE
10- VADELİ FİYAT: Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı
sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen
fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE
11- FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve
her halde % 30’dan fazla olamaz. Alici çalıştığı bankaya karşi 13.md. hükmünce
sorumludur.
MADDE
12- PEŞİNAT TUTARI: Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek
fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
MADDE
13- ÖDEME PLANI: Alicinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması
durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme
işlemlerinde, Alici ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan
sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile
alici arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alici, ayrıca bankanın
gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
MADDE
14- CAYMA HAKKI: Alici, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 3 (üç) gün içinde cayma hakkini
kullanabilir. Cayma hakkinin kullanılması için ayni süre içinde Satıcıya faks,
e-posta veya 0532 256 44 16 ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. md.
hükümleri çerçevesinde ve is bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.oztoroshobi.com
web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin
denenirken hasar görmemiş olası şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde, 3.
kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi
zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde
mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde
mal/hizmet iade alınır. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer
yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma
hakki nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından
karşılanır.
MADDE
15- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alici, kredi kartı ile yapmış olduğu
işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış
olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı
sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak
masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının
borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından
dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE
16- YETKİLİ MAHKEME: Is bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu
değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici
Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI
:
ÖZTOROS
Hobi Drone ve Multikopter Merkezi
ALICI
Adi Soyadı: ……
Tarih: ……